管道维修合同

时间:2024-07-13 01:21:59
管道维修合同范文合集九篇

管道维修合同范文合集九篇

现今社会公众的法律意识不断增强,合同的地位越来越不容忽视,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编精心整理的管道维修合同9篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

管道维修合同 篇1

甲方:平山县大佳物业服务有限公司

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》的规定,以及有关法律、法规,在自愿、平等的基础上,合同双方就 管道维修 工程事宜,经协商,达成一致,签订本合同。

一、工程名称: 小区院内各公用管道阀门

二、工程地点:平山县县标北街13号山水青城小区

三、承包方式:乙方包工包料。

四、工程合同造价:暂造价为人民币: 捌仟叁佰陆拾陆元整,¥:8366元,最终总造价以决算审计为准。

五、施工期限: 年 月 日至 年 月 日。工期为 天;工期每延期一天建设单位有权按合同总造价的 3‰ 扣罚施工单位工程款。工期如遇特殊情况不能按期完工,应由施工单位书面向建设单位提出,双方协商适当延期。

六、工程质量及验收:

施工单位应依照建设单位提供的相关技术资料要求,严格按国家颁发的有关技术规范标准和有关部门的审批方案施工,以确保施工质量。施工期间建设单位应委派现场监督人员监督施工质量,并会同施工单位协商解决施工中疑难和隐蔽性工程质量验收、签证。工程竣工后,邀请质检部门专职检查人员与甲、乙双方共同参与验收,验收时乙方需提供本工程所用材料的检验报告和合格证等相关证件。

七、双方责任:

甲方:

1.保证“三通”(水、电、路)施工条件。提供相关图纸技术资料,派现场监督人员监督工程质量进度。

2.有责任监督将全部工程款转入施工单位指定账户。

3.办理除质量技术监督部门外的所有法规性施工手续。

乙方:

1.对施工环境的安全要检查监督,发现安全隐患要及时采取措施予以纠正。

2.乙方技术人员要持证上岗,认真研究图纸,安排好施工进度,把好质量关、安全关,坚持每天填写施工记录,每天清理现场垃圾,交工前彻底清理现场卫生。

3.遇特殊情况需及时与甲方说明情况,避免不必要的损失。

4.保证施工现场的施工安全,施工期间乙方发生的一切安全事故,均由乙方承担。

八、质量保修:保质期二年。在保质期内,乙方维修、改造或安装的部分(包括设备、管道等),在运行过程中出现问题(造成直接经济损失的,由乙方赔偿由此给甲方所带来的一切损失。)乙方无偿维修、更换(或另行安装)。因操作不当造成的事故,责任由甲方承担。

九、违约责任:

本合同经甲、乙双方盖章、签字后生效。不得单方违约、废止

合同;若单方违约、废止,应按合同总造价的百分之十五作为违约金赔偿对方。

十、解决合同纠纷的方式:双方因履行本合同发生争议纠纷时协商解决;协商不成,双方同意提交延安仲裁委员会仲裁。

十一、本合同正本一式三份,甲乙双方各持一份。

甲方(签字盖章):

业主委员会(签字盖章):

房管局签字: 乙方(签字盖章):

签订日期: 年 月

管道维修合同 篇2

发包人(以下简称甲方):_____

承包人(以下简称乙方):_____

身份证号码:

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:

第一条 工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

第二条 承包范围:____公司内所有消防管道及生活用水联通____

第三条 工程承包方式:__包工包材________

第四条 合同工期

开工日期:___20xx.5.22__(15天)____

竣工日期(工程经公司部门验收合格,合格证的时间):__30天_______

第五条 工程造价:___伍万元整______

付款方式:___首付2.5万元__不含税____

尾数付款方式:_验收合格后一次性付清2.5万元__不含税______

第六条 工程质量及验收标准

1、本工程由甲乙双方以及政府消防主管道以施工图纸相关标准、规范为标准共同验收。

2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书,检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备,乙方约定材料(附件材料规格及长度)不合格的材料、设备不允许进场使用和安装,如发现乙方擅自变更了材料品牌, 应承担全部责任。

3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-20xx,及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。

4、乙方交工前应该做48小时的试运行试验。

第七条 安全施工

1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。

2、乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切经济损失。

第八条 材料采购__主管道天津(利达)牌___厚度3.75____生活用水管(内增塑)

第九条 质量保修

1、本工程免费质量保修期限为年,终身维护保养。

2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。

第十条 争议的解决

本合同发生争议,双方协商解决;协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。 第十四条 其他约定

1、本合同正本两份,双方各执一份;副本四份,甲方执三份,乙方执一份。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

3、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人:_________ 法定代表人:_________

协议签订地:_________ 协议签订地:_________

管道维修合同 篇3

承包合同

……此处隐藏2788个字……: 包方:

地址: 地址:

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

电 话: 电 话:

管道维修合同 篇7

建设单位:(以下简称甲方)

施工单位:(以下简称乙方)

甲方有陀兴北干渠水毁水利维修工程一宗,经讨论承包给乙方进行施工,为了明确责任,按时、按质、按量完成施工任务,经双方共同协商,签订如下合同条款,供双方共同遵守执行。

一、工程名称:

二、工程价格:工程总造价五十六万元(¥560000.00)。含浆砌石、底板硬化和水泥砂浆批挡。

三、承包形式:包工包料。

四、双方职责及义务:

(一)甲方职责及义务:负责测量放线,技术指导;按工程施工进度付款。

(二)乙方职责及义务:严格按甲方技术要求进行施工,并根据甲方的要求,按时完成各单项工程任务。

五、质量要求:必须达到市水务局的验收合格标准。

六、开工至竣工时间:20xx年12月10日至12月25日。

七、工程结算及付款:

(一)工程结算:经验收合格后,以双方确认的工程量为准。

(二)工程付款:工程队自筹资金进行施工,工程竣工后,以合同结账,并在1个月内一次性付清,税款由甲方负责。

八、本工程合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份。

甲方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

管道维修合同 篇8

建设单位(甲方):

施工单位(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》的规定,以及有关法律、法规,在自愿、平等的基础上,合同双方就矿业公司至净化站管道维修工程事宜,经协商,达成一致,签订本合同。

一、工程名称:棋盘井矿业公司至净化站、人工湖管道维修

二、工程地点:生态公园

三、工程项目:管道维修

四、承包方式:乙方包工。

五、工程合同造价:造价为人民币:422988.1:肆拾贰万贰仟玖佰捌拾捌元壹角

1.结算方式:双方经济往来,通过银行办理。

2.付款方式:工程竣工验收合格后,乙方提供正规发票后付款。

六、施工期限:20xx年 8月 3 日至20xx 年10 月 13 日。工期为 70天;工期每延期一天 建设单位有权按合同总造价的 3‰ 扣罚施工单位工程款。工期如遇特殊情况不能按期完工,应由施工单位书面向建设单位提出,双方协商适当延期。

七、工程质量及验收:施工单位应依照建设单位提供的要求,严格按国家颁发的有关技术规范标准和有关部门的审批方案施工,以确保施工质量。施工期间建设单位应委派现场监督人员监督施工质量,并会同施工单位协商解决.

八、违约责任:本合同自签订之日起生效,双方因履行本合同发生争议纠纷时协商解决;协商不成,双方同意提交鄂托克旗人民法院裁决。 本合同一式三份,甲乙双方各执一份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

管道维修合同 篇9

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

合肥新桥国际机场建设工地有12KM施工专用通道,该施工通道于20xx年8月竣工,质保期一年,现已过质保期。目前正值机场建设高峰期,是工程施工材料、大型设备进场的集中期,同时10月份机场与高速接线工程开工,重型车辆反复高强度碾压造成了12KM施工专用通道损坏严重,而且这种状况还将持续较长时间,为了保证该通道的正常使用,确保机场建设工程又好又快向前推进,拟对该通道进行维修。

甲乙双方本着平等互利、诚信自愿的原则,在指挥部工程组96号文的精神下,甲方将道路维修工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本维修工程。结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、合同总价款:(暂定)金额:元(大写:元整),实际总价款以发生维修工程计量为准。

4、工程工期:本工程中建五局工程结束日竣工。

5、工程质量:合格

二、甲方责任

1、负责应提前向乙方提出每次要维修的路段、施工方案及材料需求等;

2、负责协调做好道路交通和安全等工作。

三、乙方责任

1、负责按预定维修方案的要求组织施工,保质、保量,按期完成工程。

2、严格执行现行施工规范,文明施工规定。执行安全施工的各项规定,落实各项现场安全措施。

四、工程质量及验收

1、本工程应达到现场验收合格标准,无质保期。

2、工程完工后,乙方应通知甲方验收,并办理验收,工程款结算等手续。

五、工程款及结算

1、工程费用采用安徽省市政工程消耗量定额综合单价(20xx)进行计算,施工内容按照厂拌人铺厚度25CM5%水稳材料,按184/方计价(含直接费、措施费和规费税金)。本工程所需的各种费用由乙方先行垫资。

2、工程竣工现场验收后,当月要付清本月工程计量款*90%

六、违约责任

1、甲方责任:

⑴、甲方确定乙方本次维修工程完工后。甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款,其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。

2、乙方责任:

⑴、工程质量不符合合同的规定,负责修补或及时返工,由此造成的损失由乙方自行承担。除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的,每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给甲方逾期违约金。

七、合同的生效与终止

本合同自双方签字盖章后生效。中建五局航站区02标工程完工后,甲方付清维修道路工程款,乙方将维修工程交付甲方后条款终止。

八、合同份数

本合同壹式肆份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执贰份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。

九、本合同未经事宜,双方协商解决。

甲方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

《管道维修合同范文合集九篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式